III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

CONTRATACIÓN

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2010, se ha aprobado el expediente para la contratación, por procedimiento abierto, tramitación urgente, del contrato de obras de vestuarios y gradas en el campo de fútbol municipal de San Martín de la Vega, financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas reguladoras de la citada contratación. El proyecto técnico fue aprobado por acuerdo plenario de 24 de febrero de 2010.

Por ello se procede a la convocatoria de la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de las obras antes citadas, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Departamento de Contratación.

2. Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.

3. Localidad y código postal: 28330 San Martín de la Vega.

4. Teléfono: 918 946 111 (extensión 104).

5. Telefax: 918 947 107.

6. Correo electrónico: contratacion@ayto-smv.es

7. Dirección de Internet del “perfil del contratante”:

www.ayto-smv.es (“perfil del contratante”).

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 2010/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obras.

b) Descripción del objeto: ejecución de vestuarios y gradas en el campo de fútbol municipal de San Martín de la Vega.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: avenida Abogados, número 1.

2. Localidad y código postal: 28330 San Martín de la Vega.

e) Plazo de ejecución/entrega: cinco meses a partir de la comprobación del replanteo de las obras.

f) Admisión de prórroga: no se prevé.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 45212000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: los criterios de adjudicación son los determinados en la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares:

1. Mejoras: hasta 85 puntos.

2. Volumen total de mano de obra: hasta 10 puntos.

3. Oferta económica: hasta 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto, 344.827,49 euros. IVA, 16 por 100. Importe total, 399.999,89 euros.

5. Garantías exigidas:

— Provisional, 10.344,82 euros.

— Definitiva, 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): grupo B; subgrupos 3, 4, 6 y 7; categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: no.

c) Otros requisitos específicos: ninguno.

d) Contratos reservados: no.

7. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

b) Modalidad de presentación: conforme a la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Dependencia: Departamento de Contratación (lunes a viernes) o Registro General (sábados).

2.o Domicilio: plaza de la Constitución, número 1.

3.o Localidad y código postal: 28330 San Martín de la Vega.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: un mes desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Dirección: plaza de la Constitución, número 1.

b) Localidad y código postal: 28330 San Martín de la Vega.

c) Fecha y hora: el séptimo día hábil natural, contado desde el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que el día señalado resultare ser sábado, domingo o festivo, que se trasladará al primer día hábil siguiente, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las doce horas.

9. Gastos de publicidad: a abonar por el adjudicatario, hasta un máximo de 1.500 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): no procede.

11. Otras informaciones: condición especial de ejecución: que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo. A estos efectos, solo se computarán los contratos realizados o por realizar con los trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados, y los realizados o por realizar con trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes de empleo no ocupados. La justificación del personal a contratar deberá efectuarse al Ayuntamiento a lo largo de la ejecución del contrato, y en todo caso, antes de la recepción de la obra.

San Martín de la Vega, a 2 de marzo de 2010.—La alcaldesa-presidenta, María del Carmen Guijorro Belinchón.

(01/802/10)